南京债权债务律师
律师热线 13951899110
民间借贷工程欠款违约责任债的履行
讨债兵法逃债伎俩债的担保债的移转
首页 >>文章

双方合作建房合同怎么写?

双方合作建房合同怎么写?
  
  一、双方合作建房合同怎么写?
  
  甲方:________________
  
  地址:________________
  
  电话:______传真:_____
  
  授权代表:____职务:_____
  
  乙方:________________
  
  地址:_______________
  
  电话:______传真:_____
  
  授权代表:____职务:_____
  
  第一条前言
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:
  
  1.甲方已于___年___月___日依法以招标(或拍卖、行政划拨)方式取得位于___、编号为___的地块的土地使用权,该地块的规划用途为______、容积率为___、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____;
  
  2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业;
  
  甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。
  
  第二条合作建房
  
  甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成_____栋_____层的办公(或商住、住宅)楼,并按本合同第六条的约定进行产权分成。
  
  第三条建房资金
  
  建房资金预计为人民币__________元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。
  
  建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
  
  第四条报批手续
  
  除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理,但甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。
  
  第五条设计、建筑
  
  工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责,但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。
  
  工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工,并在第个月内完成竣工验收工作。
  
  第六条产权分成
  
  全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有____栋____层房屋的产权,乙方拥有____栋____房屋的产权。
  
  乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。
  
  第七条违约责任
  
  1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。
  
  2.除因甲方的原因造成延误外,如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证,乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
  
  3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在____个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。
  
  第八条争议解决
  
  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
  
  第九条合同生效
  
  本合同自政府主管部门批准后生效。
  
  甲方:_______________________乙方:_______________________
  
  授权代表(签字):____________授权代表(签字):____________
  
  日期:______________________________________________
  
  地点:_____________________________________________
  
  双方合作建房一般涉及到土地审批以及建设使用中的各种情况的认定,特别是在资金投入上,应当与房屋建设后的分配情况进行对应,应当按照投入越多,后期分配的房屋也越多的原则进行,否则可以导致矛盾和纠纷,具体情况结合实际而定。
  
  

·农村没有房子可以分户吗?
      农村没有房子可以分户吗农村没有房子可以分户。分户,一般指子女成年或者成家后,从父母户口里面独立出去,自立一户。户籍管理制度中的分户,是指公民虽同居一处,但经济独立,分开生活或有工作证明......

·房屋抵押登记他项权证如何办理?
      房屋作为我们一项重要的财产,与我们的生活息息相关。许多人都梦寐以求拥有自己的一套房屋,但苦于没有足够的资金。但这是我们可以进行抵押向银行贷款进行购买。那房屋抵押登记他项权证如何办理......

·房屋买卖合同更名是否合法,怎样能更名
      近年来,随着房价的飙升,房地产市场一片火热,随之而来的也产生了许多房屋买卖方面的法律问题,其中之一就是房屋买卖合同更名的问题,那么房屋买卖合同更名是否合法?在什么情况下可以更名呢?......

·一般开发商进行一房二卖的都是因为最开始卖房的时候没有办理备案
      一般开发商进行一房二卖的都是因为最开始卖房的时候没有办理备案登记,而在遇到其他购房者愿意出更高价格的时候,自然而然的就出现了这样的情况。此时开发商肯定会对其中一个买方构成违约,那一......

·一、夫妻离婚房屋财产的分配子女是否可以参与?
      一、夫妻离婚房屋财产的分配子女是否可以参与?不可以。父母的共同财产属于夫妻共有,与他人没有关系。父母离婚的财产分割,由父母之间协商处理或通过诉讼解决,子女成年与否都无权参与分割。......

·一、离婚房产析产在哪公证?
      一、离婚房产析产在哪公证?离婚析产指离婚时,对财产进行分割,分割仅限于婚姻存续期间的共同财产,始于婚前个人财产不能用于分割。离婚析产是夫妻双方因离婚后彼此就个人对房屋所占的份额进行转......

·老百姓的房屋被街道办强拆,怎么办?
      老百姓的房屋被街道办强拆,怎么办?依据我国国有土地上房屋征收与补偿条例的规定,房屋被强拆的,被拆迁人可以收集相关的证据,向公安机关报案,或者提起行政诉讼维护自己利益。《国有土地上房屋......

·签房屋预售合同注意事项有哪些
      在现实生活中有大多数的人都会参与到房屋买卖中来,在房屋买卖的过程中双方当事人会签订房屋预售合同来保障双方之间的利益,但却很少有人注意到了签房屋预售合同注意事项,对此,我们整理了相关......

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京债权债务律师